Contraloría - Dictamen N° E219147 2022

Dictamen N° E219147 de 31 de mayo de 2022. La Contraloría General de la República desestima la reconsideración de un oficio de la Contraloría Regional de Atacama, confirmando la improcedencia del pago de sombreaderos como obras adicionales en el contrato "Construcción Parque Esmeralda, Copiapó", conforme al DTO 236/2002 del MINVU, ya que formaban parte del proyecto a suma alzada.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Antonio Alzamora Flores, en representación de Constructora Alzamora y Garate y Cía. Ltda.
• Materia: Improcedencia del pago de sombreaderos como obras adicionales en un contrato a suma alzada y confirmación de oficio de la Contraloría Regional de Atacama.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El recurrente solicita la reconsideración del oficio N° E171383, de 2022, de la Contraloría Regional de Atacama.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional de Atacama había concluido que el pago de sombreaderos N°s. 1, 4, 10 y 12 como obras adicionales era improcedente en el contrato a suma alzada "Construcción Parque Esmeralda, Copiapó", adjudicado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Atacama a la empresa recurrente. Se argumentó que, a pesar de no estar en el itemizado del presupuesto oficial, los rubros formaban parte del proyecto, estando contemplados en los planos y especificaciones técnicas de la licitación, lo que debió ser advertido por la adjudicataria.
• Documentación asociada: Informe Final N° 21, de 2020 (Auditoría a la Inversión en Infraestructura con Recursos Sectoriales en el SERVIU de Atacama), y oficios N°s. E42490, E75506, E101540 y E151646, todos de 2021, además del oficio N° E171383, de 2022.

##...