Contraloría - Dictamen N° E235700 2022

Dictamen N° E235700 de 18-VII-2022. La Contraloría General de la República, ante consulta de FYK Comercial Limitada, dictamina que Carabineros de Chile procedió correctamente al cobrar una multa por entrega tardía de bienes, aplicando el artículo 5° de la Ley N° 19.886 y el artículo 64 del D.S. N° 250 de Hacienda, confirmando la validez de la multa contractual.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Gabriela Morales Reveco, en representación de FYK Comercial Limitada.
• Materia: Procedencia de la multa por entrega fuera de plazo de especies suministradas a Carabineros de Chile.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: FYK Comercial Limitada reclama la improcedencia de una multa aplicada por Carabineros de Chile por retraso en la entrega de bienes, solicitando que la medida sea dejada sin efecto o que se rebaje a un monto correspondiente a 20 días de atraso.
• Hechos relevantes: La empresa aduce que el incumplimiento se produjo por causas no imputables a ella, como el retardo en la obtención de permisos y licencias. Además, señala que el contrato estipulaba que, transcurridos 20 días de atraso, la institución policial debería haber puesto término anticipado al contrato, aplicando multas solo por ese período. Carabineros de Chile informó que celebró un contrato de provisión de cartuchos de gas lacrimógeno con FYK Comercial Limitada, vía trato directo, y que la empresa entregó los bienes fuera del plazo pactado, procediendo al cobro de la multa y a hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
• Documentación asociada: Contrato de suministro celebrado entre Carabineros de Chile y FYK Comercial Limitada, que inc...