Contraloría - Dictamen N° E238226 2022

Dictamen N° E238226 de 22 de julio de 2022. La Contraloría General de la República representa la Resolución N° 26 de 2022 de la Dirección General de Obras Públicas por contradicciones en la oferta y el acto administrativo de adjudicación, omitiendo documentos y con marcas comerciales. Se aplica el Reglamento de Contratos de Obras Públicas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora General de Obras Públicas
• Materia: Representa la Resolución N° 26, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, relativa a la adjudicación de una licitación pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) no dio curso a la Resolución N° 26, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, que adjudicaba la licitación pública para la ejecución de la obra “Mejoramiento camino T-345, sector Lo Águila – Malihue, tramo km. 18,069 al km. 30,689; comunas de Máfil y Los Lagos, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos”.
• Hechos relevantes: La representación se fundamenta en la falta de claridad respecto al sentido y alcance de la cita de una carta de la empresa adjudicataria de 20 de mayo de 2022. Dicha carta, si bien confirmaba la oferta, establecía condiciones como la paralización inmediata o aplazamiento de la entrega de terreno hasta septiembre del mismo año, justificando que la oferta económica solo se sustentaba con dos temporadas de verano y un solo invierno, iniciando el plazo de 18 meses o 540 días desde el 01 de septiembre de 2022. Además, la empresa se reservaba el derecho de desistir de la oferta si para el 01.12.2022 no se contaba con la resolución adjudicatoria ...