Contraloría - Dictamen N° E241484 2022

Dictamen N° E241484 de 2 de agosto de 2022. La Contraloría General de la República representa la Resolución N° 13 de 2022 del Ministerio de Obras Públicas. Se objeta la aprobación de liquidación final de contrato por falta de antecedentes que justifiquen aumentos de plazos y cumplimiento de obligaciones documentales y técnicas, conforme al Manual de Carreteras y convenio de trato directo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
• Materia: Representa la Resolución N° 13, de 2022, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba liquidación final de contrato de obras viales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón sobre la Resolución N° 13 de 2022 del MOP, que aprueba la liquidación final del contrato “Obras Viales en camino Puelo - Paso El Bolsón, sector Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral, entre Km 13,780 y Km 15,315, Etapa IX, Región De Los Lagos”, ejecutado por el Cuerpo Militar del Trabajo.
• Hechos relevantes: La CGR observa la falta de remisión y/o justificación de diversa documentación relacionada con: (1) demoras en la tramitación del plan de manejo forestal ante CONAF; (2) malas condiciones climáticas y saturación del terreno; (3) imposibilidad de acceso a la toma de posesión de un terreno; (4) la determinación del aumento de plazo de 103 días por un accidente de trayecto; (5) inconsistencias entre la fecha de término del programa de trabajo y la cláusula de ampliación de plazo; (6) ausencia de antecedentes asociados al cumplimiento mensual de participación de personal y nómina de trabajadores; (7) omisión...