Contraloría - Dictamen N° E247278 2022

Dictamen N° E247278 de 18 de agosto de 2022 de la Contraloría General de la República no da curso a resolución de la Dirección General de Obras Públicas que aprueba liquidación final de contrato de construcción de Embalse Valle Hermoso por omisión de antecedentes, deficiencias en estados de pago y falta de justificación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora General de Obras Públicas
• Materia: Representación de la resolución N° 13, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba la liquidación final del contrato de construcción del Embalse Valle Hermoso.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su función de control previo de juridicidad sobre la resolución N° 13, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que busca aprobar la liquidación final del contrato de “Construcción Embalse Valle Hermoso, Combarbalá, Región de Coquimbo, Segundo Llamado”.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Resolución Nº 258, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas (bases administrativas tipo).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La procedencia de dar curso a la resolución que aprueba la liquidación final de un contrato de obras públicas, considerando la omisión de antecedentes esenciales, inconsistencias en los estados de pago y falta de justificación para ciertas disminuciones y demoras.
• Argumentación CGR: La CGR no dio curso al instrumento objetado debido a las siguientes observaciones:
  • Omisión de antecedentes cruciales: Se constató la falta de anexos de informes mensuales y ...