Contraloría - Dictamen N° E248777 2022

Dictamen N° E248777 de 23 de agosto de 2022. La Contraloría General de la República representa la Resolución N° 65 de 2022 de la Dirección de Vialidad. Se rechaza pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de obras públicas por incumplimiento de requisitos de los artículos 146 y 147 del D.S. N° 75/2004 MOPP, y falta de acreditación de impacto en ruta crítica.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Representa la Resolución N° 65, de 2022, de la Dirección de Vialidad, relativa al pago de indemnización por mayores gastos generales en un contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección de Vialidad somete a toma de razón la Resolución N° 65, de 2022, que aprueba el pago de indemnización por concepto de mayores gastos generales en el marco del contrato “Mejoramiento Ruta F-30-E, sector 1: Rotonda Concón – Calle Vergara. Tramo DM. 77.380,00, - DM 77.974,00 comuna de Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso”.
• Hechos relevantes: Se ha aprobado una ampliación de plazo por 187 días mediante resolución exenta N° 3.388, de 24 de diciembre de 2020 (convenio modificatorio N° 4). Se observan inconsistencias en la documentación adjunta relativa a los plazos del contrato y las modificaciones sucesivas (convenios modificatorios N° 1, 3, 4 y 5).

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículos 146 y 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de indemnización por mayores gastos generales en un contrato de obra...