Contraloría - Dictamen N° E267927 2022

Dictamen N° E267927 de 18 de octubre de 2022. La Contraloría General de la República, a consulta de Dragados S.A. Agencia en Chile, reconsidera oficio N° E187826, de 2022, de CGR Antofagasta, estableciendo la procedencia de reajustar sumas a restituir a contratista por multas indebidas y obras ejecutadas, aplicando el artículo 108 del D.S. N° 75 de 2004 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dragados S.A. Agencia en Chile (representada por don Ramón Astor Catalán)
• Materia: Reajuste de sumas a restituir a contratista por multas indebidas y obras ejecutadas en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° E187826, de 2022, de la Contraloría Regional de Antofagasta, que había determinado la improcedencia de reajustar las sumas que la Dirección de Arquitectura, Región de Antofagasta (DA), debía restituir a la empresa por multas indebidamente descontadas en el marco del contrato “Construcción Centro Penitenciario de Antofagasta”.
• Hechos relevantes:
  • El contrato se rige por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas).
  • Aprobado por resolución N° 40, de 2008, de la DA, con un plazo de ejecución de 540 días corridos, prorrogado en 226 días adicionales.
  • La DA aplicó una multa por atraso de $1.706.469.292 mediante estado de pago N° 22, de 2011.
  • La obra fue recepcionada definitivamente el 5 de octubre de 2012.
  • Mediante resolución exenta N° 352, de 2020, la DA dispuso la restitución a Dragados S.A. de $688.115.912 por corrección de multa y $69.789.712 por mayores obras ejecutadas y reconoci...