Contraloría - Dictamen N° E277471 2022

Dictamen N° E277471 de 15 de noviembre de 2022 a la Dirección General de Obras Públicas. Cursa con alcances Resolución N° 33 de 2022, que aprueba convenios modificatorios para asesoría a inspección fiscal "Diseño y Construcción del Puente Chacao". Requiere justificación detallada de reprogramación de servicios y advierte sobre modificaciones contractuales afectas a toma de razón no tramitadas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances la Resolución N° 33, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, relativa a convenios modificatorios de asesoría a la inspección fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se pronuncia sobre la Resolución N° 33, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que regulariza y aprueba los convenios modificatorios N° 13, de 4 de febrero de 2021, y su adenda de 3 de mayo de 2022, y N° 14, de 1 de abril de 2021, y su adenda de 21 de julio de 2022. Estos convenios amplían el plazo del contrato de asesoría a la inspección fiscal "Diseño y Construcción del Puente Chacao región de Los Lagos" y establecen la reprogramación de los servicios.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: No se citan artículos constitucionales explícitamente, pero el control de legalidad y la toma de razón se enmarcan en las facultades de la CGR según el artículo 87 de la Constitución Política de la República.
• Leyes: No se mencionan leyes específicas, pero se refiere a la normativa general de contratación pública y las facultades de la CGR en la toma de razón de actos administrativos.
• Reglamentos: No se citan reglamento...