Contraloría - Dictamen N° E285833 2022

Dictamen N° E285833 de 09-XII-2022. La Contraloría General de la República no dio curso a una resolución de la Dirección General de Obras Públicas que ponía término anticipado a un contrato, por no acreditarse el avance real de las obras según el D.S. N° 75/2004 MOPP, art. 151 letra d) y art. 161.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora General de Obras Públicas
• Materia: Representación de la Resolución N° 41, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, que pone término anticipado a un contrato.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) no dio curso a la Resolución N° 41, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que establecía el término anticipado del contrato denominado “Mejoramiento Ruta 1, Sector Paso Malo – Caleta Urco, Tramo Dm 199.000 al Dm 220.000, comuna de Tocopilla, provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta”.
• Hechos relevantes: La DGOP invocó como causal de término anticipado el atraso injustificado del contratista en más de un 30% respecto al avance total de la obra. La CGR no pudo verificar el avance real de las obras en relación con lo programado, debido a la falta de antecedentes que respalden el informe de la asesoría a la inspección fiscal y el retraso del 68% alegado.
• Documentación asociada: El informe de la asesoría a la inspección fiscal y el programa Project que lo sustenta no fueron acompañados. Se alude a la presentación de un profesional Jefe de Topografía con título falso y una denuncia al respecto. Se citan cartas del contratista e informes N° 1 y 9 de l...