Contraloría - Dictamen N° E290144 2022

Dictamen N° E290144 de 21/12/2022. La Contraloría General de la República requiere a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) remitir a toma de razón la liquidación de un convenio de construcción, por demora excesiva, aplicando el principio de celeridad de la Ley N° 19.880.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: INLAC S.A., representada por don Joaquín Barrientos Tagle.
• Materia: La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) debe remitir al trámite de toma de razón el acto administrativo que aprueba la liquidación del convenio “Construcción Colector de Aguas Lluvias Barón de Juras Reales”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de INLAC S.A. por la no liquidación de un contrato de obras de construcción, cuyas obras se encuentran recepcionadas definitivamente y en explotación desde 2015.
• Hechos relevantes: La DOH emitió la resolución N° 152, de 2015, para liquidar el contrato. Dicho acto fue representado por la Contraloría General de la República (CGR) mediante oficio N° 73.428, de 2015, por falta de evaluaciones estadísticas y certificados. Posteriormente, la DOH, a través del oficio N° 590, de 2021, indicó que continuaría con el proceso de liquidación una vez que la empresa ingresara la documentación que acreditara la aprobación por parte del SERVIU de los pavimentos ejecutados, conforme a lo requerido por la CGR y las condiciones contractuales.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, específicamente su a...