Contraloría - Dictamen N° E294864 2023

Dictamen N° E294864 del 04 de enero de 2023. La Contraloría General de la República cursa con alcances la Resolución N° 49 de la Dirección General de Obras Públicas, que declara el término anticipado de un contrato de obras públicas por paralización de trabajos, conforme al Decreto N° 75 de 2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances la Resolución N° 49, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, que declara el término anticipado de un contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) revisa la legalidad de la Resolución N° 49, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que declara el término anticipado con cargo del contrato “Terminación Puente Bicentenario Tercera Etapa, Región del Biobío”.
• Hechos relevantes: El término anticipado se fundamenta en la paralización de los trabajos por un período superior a 15 días, conforme a los antecedentes tenidos a la vista.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
• Reglamentos: Artículo 151, letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75, de 2004, del MOP).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del término anticipado de un contrato de obras públicas por paralización de los trabajos y las consideraciones respecto al avance físico de la obra y la liquidación...