Contraloría - Dictamen N° E312887 2023

Dictamen N° E312887 del 17 de febrero de 2023. La Contraloría General de la República no dio curso a una resolución de la Dirección General de Obras Públicas para terminar anticipadamente un contrato de reposición de ruta, por no acreditarse atraso injustificado según el D.S. N° 75/2004 del MOP, afectando la validez de la terminación contractual.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora General de Obras Públicas
• Materia: Representa la Resolución N° 46, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas que pone término anticipado a un contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) sometió a toma de razón la Resolución N° 46, de 2022, que pretendía poner término anticipado al contrato de “Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica – Aeropuerto, Tramo 3: Patillo – Aeropuerto, KM. 354,2 al KM. 372,7, comuna de Iquique, provincia de Iquique, Región de Tarapacá”.
• Hechos relevantes: La Contraloría observó que no se acreditaba un atraso injustificado, requisito indispensable para el término anticipado del contrato.
• Documentación asociada: Resolución N° 46, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas; Oficio N° 89, de 16 de agosto de 2022, de la Inspectora Fiscal; Minuta N° 2, de 2022, de la inspectora fiscal.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 161 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios para proceder con el término anticipado de ...