Contraloría - Dictamen N° E317159 2023

Dictamen N E317159 de 1 de marzo de 2023. La CGR representa la Resolución N 43/2022 de la Dirección General de Obras Públicas, denegando el pago de indemnización por mayores gastos generales. Se exige acreditación de retrasos y programas de trabajo. Se aplica el D.S. N 75/2004 MOP y leyes N 18.575 y N 19.880. La CGR reafirma sus facultades de toma de razón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas (DGOJ)
• Materia: Representa la Resolución N° 43, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, que autoriza el pago de indemnización por concepto de mayores gastos generales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) no dio curso al instrumento que autoriza el pago de indemnización por mayores gastos generales en el contrato “Restauración Palacio Pereira y Reposición Edificio CMN y DIBAM”.
• Hechos relevantes: La DGOJ no superó las observaciones formuladas en el oficio de representación N° E164617, de 2021, de la CGR, que buscaban acreditar las circunstancias referidas en el dictamen N° E60522, de 2020. Específicamente, no se acreditó debidamente la conexión entre el retraso en la dictación de la Resolución Exenta N° 711, de 2019 (que aprobó el convenio modificatorio N° 6), y el mayor plazo de 95 días indemnizado por el Convenio N° 7.
• Documentación asociada: Oficio Nº 381, de 2022, de la DGOJ; Convenio N° 7; Resolución Exenta N° 711, de 2019; Oficio de representación N° E164617, de 2021.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes:
  • Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: Artículos 3° (principios de efic...