Contraloría - Dictamen N° E318972 2023

Dictamen N° E318972 del 7 de marzo de 2023, consultante Gabriel Uribe Olate. La Contraloría General de la República determina que Carabineros de Chile actuó conforme a derecho al terminar anticipadamente un contrato de servicios y cobrar las garantías asociadas, aplicando la Ley N° 19.886 y el D.S. N° 250/2004 de Hacienda, debido a incumplimientos del proveedor.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Gabriel Uribe Olate, en representación de Comercial Beiben SpA
• Materia: Legalidad del término anticipado de un contrato de servicios por Carabineros de Chile y cobro de garantías asociadas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El recurrente reclama la decisión de Carabineros de Chile de terminar anticipadamente un contrato de prestación de servicios (repotenciación de buses tácticos) suscrito vía trato directo, y el consecuente cobro de las garantías de fiel cumplimiento y de anticipo. El recurrente alega que el retraso se debió a causas no imputables a su empresa, incluyendo supuestos incumplimientos de Carabineros.
• Hechos relevantes: Carabineros de Chile invocó el retraso en la ejecución del servicio y las deficientes condiciones técnicas y de seguridad constatadas en las visitas de revisión de avance de los trabajos para justificar el término anticipado del contrato y el cobro de garantías. El proveedor solicitó una segunda ampliación de plazo, que fue denegada.
• Documentación asociada: Resolución exenta N° 159, de 1 de marzo de 2022 (otorgó primera ampliación de plazo). Resolución exenta N° 430, de 2022, confirmada por resolución exenta N° 470, de 2022 (denegó segunda solicitud de ampliación y comunicó término anticipado ...