Contraloría - Dictamen N° E329430 2023

Dictamen N° E329430 de 04/04/2023. La CGR no da lugar a reconsideración de dictamen E260639/2022 solicitado por Constructora LN SpA. Confirma validez de multa por atraso parcial en entrega de obra bajo sistema pago contra recepción, aplicando D.S. N° 108/2009 y D.S. N° 75/2004 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Mauricio Eduardo Zúñiga Barrientos, en representación de Constructora LN SpA.
• Materia: No da lugar a la solicitud de reconsideración del dictamen E260639, de 2022, relativo a la multa por atraso parcial aplicada por la Dirección de Arquitectura en el marco de un convenio pactado bajo el sistema de pago contra recepción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de revisión del dictamen E260639, de 2022, de la Contraloría General de la República (CGR), que validó la aplicación de una multa por atraso de 12 días en la entrega de la Etapa 3 del contrato “Construcción Sede Universitaria para la Provincia de Chiloé”.
• Hechos relevantes: El contrato fue celebrado bajo la modalidad de pago contra recepción y adjudicado a Constructora LN SpA mediante resolución N° 24, de 2018, de la Dirección de Arquitectura. El recurrente argumenta que la sanción es improcedente porque los reparos fueron observaciones fácilmente subsanables, asemejando la situación a una recepción provisional con reservas, y que la etapa se terminó en el plazo respectivo.
• Documentación asociada: Dictamen E260639, de 2022, Resolución N° 24, de 2018, de la Dirección de Arquitectura.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 167 del Reglamento para Contratos de Ob...