Contraloría - Dictamen N° E336386 2023

Dictamen N° E336386 de 21 de abril de 2023, de la CGR, cursa con alcances resolución de la Dirección General de Obras Públicas que pone término anticipado a contrato de obras. Se aplica D.S. N° 75/2004 MOP, artículos 151 letra d) y 161, reiterando exigencia de fundamentación clara y análisis técnico para el término anticipado.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances resolución que pone término anticipado a contrato de obras públicas por retraso injustificado.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) analiza la resolución N° 46 de 2022 de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que dispone el término anticipado de un contrato de obras públicas.
• Hechos relevantes: La resolución pone término anticipado con cargo por retraso injustificado al contrato denominado “Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica – Aeropuerto, Tramo 3: Patillo – Aeropuerto, KM. 354,2 al KM. 372,7, comuna de Iquique, provincia de Iquique, Región de Tarapacá”. La CGR tuvo en consideración las observaciones formuladas en el oficio N° E312887 de 2023 y lo manifestado en la minuta N° 3 de 14 de marzo de 2023, suscrita por el inspector fiscal, y sus documentos adjuntos.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 75 de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
• Reglamentos: Artículos 151, letra d), y 161 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75 de 2004, MOP).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la proced...