Contraloría - Dictamen N° E343064 2023

Dictamen N° E343064 del 9 de mayo de 2023. La Contraloría General de la República representa la Resolución N° 9 de 2023 del Ministerio de Obras Públicas, al no acreditarse los requisitos para el pago de indemnización por paralización de un contrato de trato directo. Se exige la remisión de antecedentes para su procedencia y la liquidación final del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministra de Obras Públicas
• Materia: Representa la resolución N° 9, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas, relativa a la aprobación de un pago por indemnización de paralización de contrato.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) analiza la Resolución N° 9, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que aprueba el pago de una indemnización por la paralización de un contrato de trato directo denominado “Demolición Puente Toltén Antiguo en Caletera Ruta 5 Sur, Sector Temuco – Pitrufquén, Tramo Km. 700 al Km. 701,5 (EX KM. 704); Comunas de Pitrufquén y Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”.
• Hechos relevantes: La CGR no da curso al instrumento debido a la falta de acreditación de los requisitos para la procedencia de dicha indemnización. Se constata la ausencia de antecedentes que permitan verificar una paralización de 119 días y se observa el tiempo transcurrido desde la recepción única de la obra (13 de julio de 2020) sin haberse practicado la liquidación final del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes:
  • Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, artículos 3° y 5°.
  • Ley N° 19.880, que establece bases de los ...