Contraloría - Dictamen N° E351858 2023

Dictamen N° E351858 del 1 de junio de 2023. La Contraloría General de la República representa la Resolución N° 13 de 2023 del MOP que aprueba la liquidación del contrato "Conservación Ruta 31-Ch" por falta de antecedentes, discordancias en estados de pago y retraso en la aprobación del acta de liquidación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministra de Obras Públicas
• Materia: Representación de la Resolución N° 13, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba liquidación de contrato de conservación vial.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón sobre la Resolución N° 13, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que aprueba la liquidación del contrato de “Conservación Ruta 31-Ch, Sector Paipote, Tramo Km. 7,00 a Km. 8,00 Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama”.
• Hechos relevantes: La CGR no dio curso a la mencionada resolución debido a diversas observaciones relacionadas con la falta de remisión de antecedentes, inconsistencias documentales y falta de justificación en la tramitación.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Implícitamente, los principios de control de legalidad y probidad administrativa que rigen la actuación de la Contraloría General de la República.
• Leyes: Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República (en cuanto a las facultades de toma de razón y representación).
• Reglamentos: Normativa aplicable a la contratación de obras públicas por parte del MOP (implícito en las exigencias de anteced...