Contraloría - Dictamen N° E360110 2023

Dictamen N° E360110 de 22-06-2023. La CGR desestima reclamo de Contex Limitada sobre liquidación de contrato de obras públicas por la DOH, confirmando la procedencia del acto. Destaca que la DOH debe observar principios de eficiencia, eficacia y celeridad en futuras liquidaciones de contratos, aplicando D.S. N° 75/2004 MOPP y Ley N° 18.575 y N° 19.880.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Contex Limitada (representada por don Ignacio Pérez Benítez)
• Materia: Reclamación por liquidación tardía de contrato de obras públicas y necesidad de observar principios de eficiencia, eficacia y celeridad en futuras liquidaciones.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Contex Limitada reclama contra la liquidación del contrato “Construcción de Obras Fluviales Río Andalién, Esteros Nonguén y Palomares, Región de Bío, Etapa 1 (Estero Nonguén)”, efectuada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) mediante resolución exenta N° 560, de 25 de octubre de 2022. La empresa alega improcedencia de la liquidación por haberse realizado 12 años después del término anticipado del contrato, lo que considera una infracción a los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, y que implicaría el decaimiento del acto administrativo.
• Hechos relevantes: La DOH dispuso el término anticipado del contrato mediante resolución N° 132, de 2010, por incumplimiento de la contratista. En 2012, la CGR, a través del oficio N° 73.659, representó la liquidación inicial por no considerar el mayor precio de la obra terminada y por contradicciones en criterios y multas sin respaldo. La DOH argumenta que la demora se debió a esta representación y a la nece...