Contraloría - Dictamen N° E360269 2023

Dictamen N° E360269 de 22 de junio de 2023. La Contraloría General de la República representa resolución de la Dirección General de Obras Públicas que aprueba pago de indemnización por gastos directos en contrato de obras públicas, por falta de antecedentes que acrediten los requisitos del artículo 138 del D.S. N° 75 de 2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora General de Obras Públicas
• Materia: Representación de la Resolución N° 13, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba pago de indemnización por gastos directos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) remitió a la Contraloría General de la República (CGR) la Resolución N° 13, de 2023, que aprobaba el pago de una indemnización por gastos directos en el marco del contrato de "Construcción mejoramiento ruta 201-CH, sector Coñaripe - Pellaifa, tramo DM. 226,348 – DM. 14.998,016, comuna de Panguipulli, provincia de Valdivia, región de Los Ríos".
• Hechos relevantes: Las resoluciones exentas N°s 269 y 1.129, ambas de 2019, de la DGOP, habían dispuesto ampliaciones de plazo por 410 días debido a la demora en la entrega de terrenos, fundada en trámites de expropiación. El acto administrativo examinado buscaba aprobar el pago de una indemnización por gastos directos a raíz de dicha situación.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 138 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
• Normativa especial: Artículo 105 del mismo Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. AN...