Contraloría - Dictamen N° E361796 2023

Dictamen N° E361796 de 28/06/2023. La Contraloría General de la República representa la Resolución N° 9 de 2023 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba pago de indemnización por paralización de contrato, por falta de antecedentes que subsanen observaciones previas, reiterando las observaciones ya realizadas en el Dictamen N° E343064 de 2023.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Representación de resolución que aprueba pago de indemnización por paralización de contrato de obras públicas, por falta de antecedentes que subsanen observaciones.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) nuevamente no ha dado curso a la Resolución N° 9, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que aprueba el pago de una indemnización originada en la paralización de un contrato de obras públicas.
• Hechos relevantes: La representación se fundamenta en que los antecedentes acompañados no permiten subsanar totalmente las observaciones formuladas previamente en el oficio N° E343064, de 2023, de esta Contraloría.
• Documentación asociada: Resolución N° 9, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas; Oficio N° E343064, de 2023, de la CGR; Resolución N° 46, de 2019, del MOP.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la resolución que aprueba el pago de una indemnización por paralización de un contrato de obras públicas cumple con los requisitos y antecedentes necesarios para su toma de razón, o si subsisten observaciones que impiden su curso.
• Argumentación CGR: La CGR reitera la observación sobre la falta de envío de a...