Contraloría - Dictamen N° E378607 2023

Dictamen N° E378607 de 9 de agosto de 2023. La CGR cursa con alcances resolución MOP que aprueba indemnización por paralización de contrato de demolición de puente, aplicando los dictámenes E343064 y E361796 de 2023. Se reitera la necesidad de liquidar el contrato a la brevedad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
• Materia: Cursa con alcances resolución que aprueba indemnización por paralización de contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) había representado previamente el instrumento que aprueba el pago de una indemnización, mediante oficios N°s E343064 y E361796, ambos de 2023. El MOP presenta nuevos antecedentes.
• Hechos relevantes: La resolución N° 9 de 2023 del MOP aprueba el pago de una suma por concepto de indemnización originada en la paralización del contrato de "Demolición Puente Toltén Antiguo en Caletera Ruta 5 Sur, Sector Temuco – Pitrufquén, Tramo Km. 700 al Km. 701,5 (EX KM. 704); Comunas de Pitrufquén y Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La procedencia de dar curso a una resolución que aprueba el pago de una indemnización por paralización de un contrato de obras públicas, considerando observaciones previas de la CGR y la presentación de nuevos antecedentes.
• Argumentación CGR: La Contraloría da curso al instrumento teniendo presente los antecedentes adicionales acompañados por el Ministerio de Obras Públicas, lo que sugiere que las obs...