Contraloría - Dictamen N° E383313 2023

Dictamen N° E383313 de 22/08/2023 a la Dirección General de Obras Públicas. Representa resolución de término anticipado de contrato de obra pública. La CGR no dio curso por falta de justificación de la paralización de obras según D.S. N° 75/2004 MOPP, requiriendo antecedentes adicionales y aclaraciones sobre modificaciones exentas de toma de razón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Representa la resolución N° 9, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas, que declara el término anticipado de un contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) analiza la resolución N° 9, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas, que busca declarar el término anticipado del contrato “Mejoramiento Ruta C-46 Etapa II, Sector Freirina – Huasco, Tramo Dm. 23.400 a Dm. 45.000 Comunas de Freirina y Huasco, Región de Atacama”.
• Hechos relevantes: La causal invocada para el término anticipado es la paralización de 15 días de las obras. La CGR observó que los antecedentes no acreditaban la injustificación de dicha paralización, según lo exigido por la normativa.
• Documentación asociada: Informe mensual de la asesoría a la inspección fiscal de abril de 2023, carta OOVV-(Ruta C-46) – 663/2023 de 18 de abril de 2023 del consorcio contratista, constancias en el libro de obras (11, 14, 25 y 28 de abril de 2023), Minuta Explicativa Inspección Fiscal Modificación de Obras N° 4.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas) - artíc...