Contraloría - Dictamen N° E391942 2023

El Dictamen N° E391942 de 12 de septiembre de 2023, de la Contraloría General de la República, insta a la Dirección de Obras Hidráulicas a dar cabal cumplimiento a lo resuelto en el Dictamen N° E311.543 de 2023, que ordenó justificar y pagar obras extraordinarias, reexaminar indemnizaciones y abrir un sumario administrativo, reafirmando el carácter obligatorio de los dictámenes de CGR.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Directora de Obras Hidráulicas (DOH)
• Materia: Instrucción a la Dirección de Obras Hidráulicas para dar cumplimiento a lo resuelto en dictamen previo sobre contrato de obras de emergencia.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El presente dictamen se emite a raíz de que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) no ha dado cabal cumplimiento a lo resuelto en el dictamen N° E311.543, de 2023, emitido con motivo de una presentación de Conix Ingeniería y Construcción SpA. La empresa, a través de don Luis Pinilla Geisse, solicita el cumplimiento del pronunciamiento original.
• Hechos relevantes: El dictamen N° E311.543, de 2023, dispuso que la DOH debía:
  • Establecer la justificación técnica de la obra extraordinaria 12.3 “Suministro de Generador 500 KVA con carro de arrastre” en relación con la partida 11.1 eliminada y su avaluación, para luego, si era pertinente, efectuar el pago conforme al precio unitario pactado, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración.
  • Reexaminar la procedencia de las indemnizaciones solicitadas por la contratista, conforme a la normativa aplicable, considerando que la paralización de faenas y el término anticipado del contrato se fundaron en necesidades del servicio. ...