Contraloría - Dictamen N° E393405 2023

Dictamen N° E393405 de 14-IX-2023. La Contraloría General, a solicitud de Constructora Bórquez y Bórquez Limitada, instruye a la Dirección de Logística de Carabineros de Chile aumentar el plazo contractual de una obra, aplicando el Decreto N° 294 de 1995 del Ministerio de Defensa, debido a la indefinición del ITO para el reinicio de los trabajos, reconociendo mayores gastos generales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Alexis Bórquez Aros, en representación de Constructora Bórquez y Bórquez Limitada.
• Materia: Instrucciones para que la Dirección de Logística de Carabineros de Chile otorgue un aumento del plazo contractual y resuelva el pago de mayores gastos generales, a raíz de la interrupción de una obra por cuarentena COVID-19 y la indefinición del Inspector Técnico de la Obra (ITO) para el reinicio de los trabajos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de Constructora Bórquez y Bórquez Limitada por el insuficiente aumento de plazo contractual otorgado por Carabineros de Chile para la obra “Cierre Contorno Perimetral, Reparación Piso e Implementación de Luminaria del Gimnasio de la Escuela de Formación Grupo Estación Central”, adjudicada por resolución exenta N° 168, de 2020.
• Hechos relevantes: Los trabajos iniciados el 01 de mayo de 2020 fueron interrumpidos a los 21 días por cuarentena COVID-19 en Estación Central, reanudándose el 14 de septiembre de 2020. La Dirección de Logística otorgó un aumento de plazo de 113 días (resolución exenta N° 408, de 2021), el cual la empresa considera insuficiente. La empresa solicita un plazo que cubra todo el tiempo de paralización, dejar sin efecto la multa por atraso y pagar mayores gastos g...