Contraloría - Dictamen N° E394819 2023

Dictamen N° E394819 de 21 de septiembre de 2023. La CGR representa resolución de la Dirección de Aeropuertos que aprueba pago de indemnización por paralización de contrato. Se objeta falta de antecedentes que acrediten la paralización y la insuficiencia presupuestaria para el pago. El efecto jurídico es la no tramitación del acto.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Aeropuertos
• Materia: Representa resolución N° 6, de 2023, que aprueba pago de indemnización por paralización de contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección de Aeropuertos sometió a toma de razón la resolución N° 6, de 2023, que aprueba el pago de una indemnización por la paralización de 83 días del contrato "Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis-Polpaico, R.M. 2° Llamado".
• Hechos relevantes: La Contraloría General de la República (CGR) objeta la aprobación de dicho pago al considerar que no se acreditaron los requisitos para su procedencia y que el monto excede la disponibilidad presupuestaria.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: ¿Se cumplen los requisitos fácticos y presupuestarios para dar curso al pago de una indemnización por paralización de un contrato de obras públicas?
• Argumentación CGR:
  • La CGR no dio curso al instrumento porque los antecedentes presentados no permiten acreditar la paralización de 83 días que se pretende indemnizar.
  • Se requiere la remisión de programas de trabajo (MS Project o equivalente), copias de libros de obra y comunicaciones, modificaciones contractuales, estados de pago, planos as built e informe final de la...