Contraloría - Dictamen N° E410294 2023

Dictamen N° E410294 de 30 de octubre de 2023. La Contraloría General de la República rechaza solicitud de reconsideración del dictamen E350742, de 2023, relativa a mayores costos en contrato de Carabineros, reiterando que la entrega de terreno no dependía de autorizaciones previas y confirmando el derecho a aumento de plazo y pago de gastos generales bajo ciertas condiciones.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile
• Materia: Rechazo de solicitud de reconsideración de dictamen relativo a mayores costos en contrato por demora en entrega de terreno.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile solicita la reconsideración del dictamen E350742, de 2023.
• Hechos relevantes: El dictamen E350742, de 2023, abordó una presentación de Constructora Cadema SpA sobre mayores costos en el contrato “Servicio de reparación integral para 36 departamentos y áreas comunes, conjunto habitacional ‘General Bonilla’, comuna de Iquique”, debido a la demora de la Dirección de Bienestar en la entrega de terreno. La CGR concluyó que, si la demora impactó el programa de trabajo, la contratista tenía derecho a un aumento de plazo y al pago de mayores gastos generales, pues la condición de entrega a la obtención de autorizaciones por la contratista carecía de sustento contractual. La Dirección de Bienestar reitera que las autorizaciones eran necesarias y estaban en la normativa del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Bases Administrativas del contrato, aprobadas por la resolución N° 40, de 2019, de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile.
• Normativa especial:...