Contraloría - Dictamen N° E416149 2023

Dictamen N° E416149 de 15 de noviembre de 2023. La Contraloría General de la República instruye a la Dirección de Logística de Carabineros de Chile recalcular una multa por atraso en contrato de obra menor. Esto se basa en la aplicación del DTO N° 294 de 1995 del Ministerio de Defensa Nacional, ajustando el período de mora. Se debe recalcular la multa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Bórquez y Bórquez Limitada
• Materia: Recálculo de multa por atraso en contrato de obra menor aplicada por la Dirección de Logística de Carabineros de Chile.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamación de Constructora Bórquez y Bórquez Limitada contra la resolución exenta N° 279 de 2023 de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, que le aplicó una multa por un atraso de 10 días en la entrega de las obras del contrato “Obra menor mejoramiento del sistema eléctrico zonal de mantenimiento de Carabineros de Iquique”.
• Hechos relevantes:
  • El recurrente alega que el atraso imputable fue de solo dos días.
  • El plazo contractual vencía el 15 de enero de 2023, pero el Contralor General (S) establece que finalizaba el 16 de enero de 2023.
  • El 16 de enero de 2023, el inspector técnico de obras (ITO) constató deficiencias que impedían el cierre del libro de obras.
  • Las deficiencias fueron subsanadas entre el 16 y 17 de enero de 2023.
  • El ITO habría exigido una partida no contemplada (analizador de red en tablero principal), realizada el 19 de enero, lo que habría generado un retraso adicional de dos días, no imputable según el recurrente.
  • El recurrente estima improcedente el cobro de la mul...