Contraloría - Dictamen N° E427470 2023

Dictamen N° E427470 de 14 de diciembre de 2023. La CGR instruye a la Dirección de Logística de Carabineros de Chile para que informe sobre el impacto de ciertas circunstancias en el programa de trabajo de un contrato de construcción, debido a una multa aplicada a la empresa Urbanizaciones del Sur Limitada por atraso en la entrega de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Urbanizaciones del Sur Limitada
• Materia: Procedencia de multa por atraso en contrato de obra y necesidad de justificar aumentos de plazo por parte de Carabineros de Chile.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de la empresa Urbanizaciones del Sur Limitada contra la multa impuesta por la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, mediante resolución exenta Nº 935, de 2022, por un atraso de 90 días en la entrega de la "Obra menor cambio del sistema de agua potable de la Escuela de Carabineros de Chile".
• Hechos relevantes: El recurrente alega que el atraso se debió a causas ajenas a su voluntad, tales como: celebración del Día del Carabinero (27 de abril de 2022), existencia de losa de hormigón no contemplada, condiciones climáticas adversas (23 de junio de 2022), incongruencias en los planos respecto de puntos de conexión, y acumulación de agua en una antigua matriz rocalit.
• Documentación asociada:
  • Resolución exenta Nº 935, de 2022, de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile (impone multa).
  • Resolución exenta Nº 965, de 2021, de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile (adjudica contrato).
  • Resolución exenta Nº 293, de 30 de marzo de 2023, de la Dirección de Logística de Carabineros de...