Contraloría - Dictamen N° E438056 2024

Dictamen N° E438056, de 11 de enero de 2024, de la Contraloría General de la República, representa resolución de la DGOP por no acreditar circunstancias para pago de mayores gastos generales según Dictamen E190877/2022 y artículo 146 D.S. N° 75/2004 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director General de Obras Públicas
• Materia: Representa la resolución N° 43, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas, relacionada con el pago de mayores gastos generales en un contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ha representado la resolución N° 43, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que aprueba el pago de una suma por concepto de indemnización de mayores gastos generales del artículo 146 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
• Hechos relevantes: La representación se fundamenta en la imposibilidad de acreditar adecuadamente las circunstancias exigidas por el dictamen N° E190877, de 2022, para el pago de dichos gastos. Específicamente, no se ha precisado la fecha de inicio y duración del retardo imputable a la Administración ni cómo este afectó la ruta crítica del programa de trabajo, que se pretende indemnizar por 182 días. Se señala además una inconsistencia en la duración vigente de los programas de trabajo en formato Project (Modificaciones Nos 4 y 5) con la resolución aprobatoria, y la falta de remisión de antecedentes clave como oficios citados, programas de trabajo de modificaciones anteriores en formato Proj...