Contraloría - Dictamen N° E453085 2024

Dictamen N° E453085 del 16 de febrero de 2024. La CGR cursa con alcances resolución de la Dirección General de Obras Públicas que declara el término anticipado de un contrato de obra pública por paralización, en virtud del D.S. N° 75 de 2004, MOP. Se posterga análisis de juridicidad para la liquidación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances resolución que declara el término anticipado de un contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se pronuncia sobre la juridicidad de la Resolución N° 1 de 2024 de la Dirección General de Obras Públicas, que declara el término anticipado de un contrato de obra pública.
• Hechos relevantes: El contrato en cuestión es el “Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152 a Dm 157.081,842, Comuna de Chaitén Provincia de Palena, Región de Los Lagos”. La causal invocada para el término anticipado es la paralización de los trabajos superior a 15 días.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 151, letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la toma de razón de la resolución que declara el término anticipado de un contrato de obra pública por paralización, y la oportunidad para efectuar el análisis completo de juridicidad.
• Argume...