Contraloría - Dictamen N° E460469 2024

Dictamen N° E460469 del 08 de marzo de 2024. La CGR requiere a la Dirección de Bienestar de Carabineros un informe complementario fundado sobre el impacto del retraso en la entrega de terreno en un contrato a suma alzada, reiterando la procedencia de aumento de plazo y pago de mayores gastos generales si impactó el programa de trabajo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile (informe complementario solicitado por la Contraloría General de la República).
• Materia: Requerimiento de informe fundado sobre el impacto del retraso en la entrega de terreno en un contrato a suma alzada y la procedencia de aumento de plazo y pago de mayores gastos generales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) había emitido previamente el dictamen E350742 de 2023, a raíz de una presentación de Constructora Cadema SpA, en la que se reclamaban mayores costos debido a la demora de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile en la entrega de terreno para el contrato de “Servicio de reparación integral para 36 departamentos y áreas comunes, conjunto habitacional ‘General Bonilla’, comuna de Iquique”.
• Hechos relevantes:
  • El dictamen E350742/2023 estableció que si la demora en la entrega del terreno impactó el programa de trabajo, la contratista tiene derecho a un aumento de plazo y al pago de mayores gastos generales, ya que la condición impuesta por la Dirección para la entrega carecía de sustento contractual.
  • El oficio E410294/2023, de la misma anualidad, rechazó una solicitud de reconsideración y reiteró la necesidad de d...