Contraloría - Dictamen N° E475858 2024

Dictamen N° E475858 de 16 de abril de 2024. La CGR cursa con alcances el decreto N° 19/2024 del MOP, que modifica la concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt, en relación con la prórroga del plazo, aplicando el artículo 25 inciso 3° del D.F.L. N° 900/1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas, debido a la falta de anticipación en la licitación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
• Materia: Toma de razón con alcances del decreto N° 19, de 2024, del Ministerio de Obras Públicas, que modifica contrato de concesión.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El Ministerio de Obras Públicas remite para toma de razón el decreto N° 19, de 2024, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal "Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt", específicamente en cuanto a la prórroga de su plazo de duración.
• Hechos relevantes: La modificación se fundamenta en razones de interés público, específicamente para asegurar la continuidad entre la concesión vigente y una nueva licitación que el MOP se encuentra desarrollando para el mismo tramo de la ruta.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 25, inciso tercero, del Decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la prórroga del plazo de la concesión, justificada por la necesidad de asegurar la continuidad entre concesiones, cumple con la exigencia legal de anticipación en la licitación de la nueva concesión.
• Argumentación CGR: La...