Contraloría - Dictamen N° E476216 2024

Dictamen N° E476216 de 16 de abril de 2024, la CGR dio curso a resolución de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que declara el término anticipado con cargo de un contrato de mejoramiento de ruta, aplicando los artículos 139 y 151 letra d) del D.S. N° 75 de 2004, MOP, por paralización de trabajos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcance resolución que declara término anticipado con cargo de contrato de obras públicas por paralización.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) procede a la toma de razón de la Resolución N° 8, de 2024, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Mejoramiento Ruta C-46 Etapa II, Sector Freirina – Huasco, Tramo Dm. 23.400 a Dm. 45.000, comunas de Freirina y Huasco, Región de Atacama”.
• Hechos relevantes: La causal del término anticipado es la paralización de los trabajos por un periodo superior a 15 días.
• Documentación asociada: Se tuvo en consideración lo manifestado en una minuta explicativa sin fecha, suscrita por el inspector fiscal y sus antecedentes adjuntos, en relación con las observaciones formuladas en el oficio E383313, de 2023, de esta Contraloría General.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, específicamente los artículos 139 y 151 letra d).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la pr...