Contraloría - Dictamen N° E481265 2024

Dictamen N° E481265 de 29-IV-2024, la Contraloría General de la República cursa con alcances la resolución de la Dirección de Vialidad que declara el término anticipado de un contrato de obra pública, por paralización de trabajos, conforme al D.S. N° 75/2004 MOP, art. 151 letra d) y art. 139, supeditando el análisis de juridicidad a la liquidación final del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Cursa con alcances resolución que declara término anticipado de contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección de Vialidad somete a toma de razón la resolución N° 33, de 2024, que declara el término anticipado del contrato denominado “Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre – Las Maitas, tramo Dm 0.000,00 – Dm 10.170,00, comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota”.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
• Reglamentos: Artículo 151, letra d), y artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la procedencia del término anticipado de un contrato de obra pública por paralización de los trabajos superior a 15 días, y el alcance de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
• Argumentación CGR: La Contraloría General ha dado curso a la resolución de término anticipado. Sin embargo, supedita el análisis definitivo de juridicidad del contrato a la aprobación de la liquidación del mismo. En esa oportunidad, se verificará la reg...