Contraloría - Dictamen N° E487587 2024

Dictamen N° E487587 del 14 de mayo de 2024, responde al Gobierno Regional de Atacama. Determina que el pacto de reajuste excepcional (art. 14 transitorio D.S. 75/2004 MOP) no impide el reajuste del valor ofertado por demora en la adjudicación (art. 86 D.S. 75/2004 MOP), por ser mecanismos distintos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Gobierno Regional de Atacama (GORE).
• Materia: Reconsideración sobre la procedencia de reajustar el valor ofertado en un contrato de obras públicas debido a la tardanza en la adjudicación, aun cuando se haya pactado el mecanismo excepcional de reajuste del artículo 14 transitorio del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El Gobierno Regional de Atacama solicita la reconsideración de los oficios E331368 y E362589, ambos de 2023, de la Contraloría Regional de Atacama. Dichos oficios concluyeron que, debido a la demora en la adjudicación del contrato “Reposición Edificio Consistorial Tierra Amarilla” por causas atribuibles a la Administración, resultaba de cargo del mandante restablecer el equilibrio económico mediante el reajuste de la oferta.
• Hechos relevantes: El GORE argumenta que la Dirección de Arquitectura de Atacama (DAR) aprobó mediante Resolución Exenta N° 299, de 2022, el convenio ad referéndum N° 4 para incorporar el mecanismo de reajuste excepcional del artículo 14 transitorio del Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, lo que a su juicio, haría improcedente la actualización de la oferta adjudicada. La DAR ha solicitado los recursos al GORE para dar cumplimie...