Contraloría - Dictamen N° E490957 2024

Dictamen N° E490957 de 22 de mayo de 2024. La Contraloría General de la República desestima el reclamo de Duffco Ingeniería y Construcción SpA contra la Dirección de Obras Hidráulicas por aumentos de cubicaciones y obra extraordinaria, al no acreditarse los fundamentos. Aplica el D.S. N° 75/2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Duffco Ingeniería y Construcción SpA
• Materia: Procedencia de reconocer y pagar ajustes de cubicaciones y una obra extraordinaria en un contrato de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de la empresa Duffco Ingeniería y Construcción SpA contra la negativa de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) a reconocer y pagar el aumento en las cubicaciones de los ítems “3.1 Armadura de Acero A63-42H”, “3.2 Hormigón grado G-25” y “3.3 Moldaje”, así como la obra extraordinaria denominada “Base Estabilizada CBR>60%” del contrato “Reposición Infraestructura Zanjón de la Aguada, San Joaquín, Región Metropolitana”.
• Hechos relevantes: La empresa argumenta que la DOH rechazó el pago por no existir elementos normativos, infringiendo el principio de equilibrio económico. También alega demora excesiva en la recepción provisional y falta de entrega del acta.
• Documentación asociada: La DOH informó que los antecedentes del contratista no eran suficientes para respaldar las cubicaciones y que la obra extraordinaria estaba considerada en el proyecto. La demora en la recepción se debió a certificación de calidad y vandalización de obras. El acta de recepción no fue solicitada.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 75, de 2...