Contraloría - Dictamen N° E497568 2024

Dictamen N° E497568 de 06-06-2024. La CGR cursa con alcances decreto MOP N° 43/2024 que modifica concesión de "Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt". Confirma exigencia legal de continuidad entre concesiones y rectifica cita normativa de funciones del Director General de Concesiones de Obras Públicas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
• Materia: Cursar con alcances decreto que modifica contrato de concesión de la obra pública fiscal "Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt", específicamente la prórroga de plazo por interés público.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) analiza el Decreto N° 43, de 2024, del Ministerio de Obras Públicas, que busca modificar las características de obras y servicios del contrato de concesión del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, incluyendo la prórroga del plazo de duración.
• Hechos relevantes: El MOP se encuentra en un proceso de licitación para una nueva concesión del "Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt" y considera de interés público asegurar la continuidad de ambas concesiones del referido aeropuerto para evitar interrupciones en el servicio.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes:
  • Artículo 25, inciso 3°, de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas: Establece que, una vez concluido el plazo de las concesiones, las obras deben ser nuevamente entregadas en concesión y que la licitación correspondiente debe efectuarse con la anticip...