Contraloría - Dictamen N° E540980 2024

Dictamen N° E540980 de 13 de septiembre de 2024 a la Dirección General de Obras Públicas. Representa la resolución N° 20 de 2024, de la D.G.O.P., por incorporar labores ajenas al objeto del contrato original y otras observaciones, impidiendo su toma de razón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Representación de resolución que regulariza y aprueba convenio ad-referéndum N°1 de consultoría de ingeniería.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) ejerce su facultad de toma de razón sobre la resolución N° 20, de 2024, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que busca regularizar y aprobar el convenio ad-referéndum N°1 de la consultoría denominada “Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío”. Dicha consultoría fue adjudicada por la resolución N° 28, de 2022, de la DGOP.
• Hechos relevantes: El convenio modificatorio incorporó el diseño del puente Los Batros, labor que se estaba realizando por el SERVIU de la Región del Biobío y que, además, se ubica fuera de la zona de emplazamiento original de la consultoría. Adicionalmente, el convenio carece del detalle de plazos de ejecución conforme a la normativa interna, presenta cronogramas ilegibles, incluye ítems con variaciones no explicadas y omite transcripciones de análisis de precios unitarios y términos de referencia, además de una demora en su aprobación.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Resolución exenta N°106, de 2022, d...