Contraloría - Dictamen N° E550240 2024

Dictamen N° E550240 de 09/10/2024. La Dirección General de Obras Públicas consulta sobre el pago de mayores gastos generales en contrato de obra pública. La CGR representa la resolución por no acreditar impacto en ruta crítica de atrasos atribuibles a la Administración. Se reitera criterio y requisitos de justificación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Representa resolución que aprueba pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección General de Obras Públicas sometió a toma de razón una resolución que aprobaba el pago de una indemnización por mayores gastos generales, en virtud del artículo 146 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Este instrumento ya había sido representado previamente por los Oficios Nos E438056 y E462352, ambos de 2024.
• Hechos relevantes: El dictamen reitera la representación de la resolución debido a que la documentación y antecedentes adjuntos no acreditan suficientemente el impacto de los retrasos atribuibles a la Administración en el programa de trabajo, lo cual es fundamental para justificar el número de días a indemnizar.
• Documentación asociada: Se citan la minuta de agosto de 2024 del Jefe del Departamento de Obras Viales Urbanas, y la “minuta solicitud plazo convenido modificación OEIO N° 2” de 2 de octubre de 2017. También se mencionan, aunque no fueron remitidos, el “Informe de IF GG de 10 de Mayo de 2022” y el “Ord. N° 11 de 08 de Junio de 2023, de Inspector Fiscal”, citados en el Oficio ORD. N° 15, de 2022, del inspe...