Contraloría - Dictamen N° E188 2025

Dictamen N° E188 de 02-01-2005. INPROSER S.A. consulta sobre trabajos adicionales y mayores gastos generales en contrato de obra con el Ejército de Chile. La CGR determina la procedencia del pago de obras adicionales y deniega indemnización por mayores gastos generales, aplicando principios de enriquecimiento sin causa y fuerza mayor.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Mario Kern Riquelme, en representación de INPROSER S.A.
• Materia: Reclamación por pago de trabajos adicionales, mayores gastos generales, devolución de retenciones, reajustes e intereses en contrato de obra con el Comando de Ingenieros del Ejército de Chile.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: INPROSER S.A. reclama el no pago de trabajos adicionales ejecutados bajo el contrato de obra para la base “CGL Bernardo O’Higgins” (Antártica Chilena), ni los mayores gastos generales derivados de la demora en la entrega del terreno y la evacuación por COVID-19. Solicita devolución de retenciones, reajustes e intereses.
• Hechos relevantes: El proyecto presentaba errores de cálculo estructural que requirieron trabajos adicionales. La empresa fue trasladada por COVID-19. El contrato se terminó anticipadamente de común acuerdo.
• Documentación asociada: Resolución exenta N° 9550/179/1387 del Comando de Ingenieros del Ejército de Chile (actual División de Ingenieros del Comando de Apoyo a la Fuerza - DIVINGE). Convenio celebrado el 10 de septiembre de 2020. Acta de 17 de marzo de 2021 y anotación libro de obra de 9 de abril de 2021. Orden del Comandante del Comando Conjunto Austral de 18 de diciembre de 2020. Factura N° 407.

III. MARCO N...