Contraloría - Dictamen N° E5693 2025

Dictamen N° E5693 de 14 de enero de 2025. La Contraloría General de la República instruye a la Dirección de Arquitectura, Región de Los Lagos, considerar la actualización de ofertas por demora en la adjudicación de contratos de obra pública, conforme al artículo 86 del D.S. N° 75/2004 MOP, para restablecer el equilibrio económico afectado por causas atribuibles a la Administración.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Mauricio Zúñiga Barrientos, en representación de Constructora LN SpA.
• Materia: Ponderación de aspectos para resolver solicitud de actualización de ofertas adjudicadas en licitaciones de obra pública por demora en la adjudicación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de Constructora LN SpA. ante la negativa de la Dirección de Arquitectura (DA) de actualizar el valor de ofertas presentadas en licitaciones de contratos a suma alzada y no reajustables (Reposición Parcial Liceo Politécnico Calbuco y Reposición Escuela Rural Lagunitas) debido a la dilación en la adjudicación más allá del plazo reglamentario.
• Hechos relevantes: La DA ha sostenido que no corresponde el reajuste solicitado, argumentando que el detalle de los gastos generales de las ofertas incluye un ítem denominado “Estimación Reajuste”, según lo expresado en los oficios N° 1.378, de 2023, y N° 183, de 2024, ambos de la DA, Región de Los Lagos.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 86, inciso segundo, del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.
• Normativa especial: Resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas (bases administrativas tipo para contrat...