Contraloría - Dictamen N° E8242 2025

Dictamen N° E8242 de 17 de enero de 2025. La CGR requiere a la Dirección General de Obras Públicas y Dirección de Vialidad información sobre la procedencia de mayores gastos generales en un contrato de obra pública, afectado por lluvias y paralización, en el marco del DTO 75/2004 MOPP y jurisprudencia administrativa sobre indemnización y caso fortuito.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Julio César Valdivieso Roldán, en representación de Construcciones Urales Chile S.A.
• Materia: Procedencia de pago de mayores gastos generales en contrato de obra pública, a raíz de una paralización y modificación del programa de trabajo por intensas precipitaciones.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La empresa Construcciones Urales Chile S.A. solicita un pronunciamiento sobre la procedencia de mayores gastos generales en el contrato “Mejoramiento conexión vial Pasada por Corral, sector variante sur, tramo DM. 0.000,00 al DM. 5.334, 43; comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos”.
• Hechos relevantes: El 19 de mayo de 2023, debido a intensas precipitaciones, se produjo turbidez temporal en el punto de captación del APR La Aguada, requiriendo trabajos de emergencia. El proyecto de la Dirección de Vialidad contemplaba dicho punto como descarga definitiva. Se suscribió un convenio Ad referéndum N° 2 de paralización del 01 de julio de 2023 al 25 de septiembre de 2023, aprobado por Resolución DGOP N° 1133, de 04 de diciembre de 2023. La Dirección de Vialidad entregó un informe de modificaciones a la solución de saneamiento y drenaje. La DGOP y la Dirección de Vialidad informaron que la paralización no solo obedec...