Contraloría - Dictamen N° E72914 2025

Dictamen N° E72914 de 05/05/2025. La CGR rechaza reconsideración solicitada por la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile. Se reitera la obligación de pagar mayores gastos generales por atraso en entrega de terreno, conforme a bases contractuales, ratificando dictamen E530884/2024 y otros.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile
• Materia: Reconsideración de dictamen sobre procedencia de aumento de plazo y pago de mayores gastos generales en contrato de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile solicita la reconsideración del dictamen N° E530884, de 2024, que ratificó la procedencia de un aumento de plazo y el pago de mayores gastos generales a la empresa Constructora Cadema SpA, debido a la demora en la entrega de terreno para el contrato de “Servicio de reparación integral para 36 departamentos y áreas comunes, conjunto habitacional ‘General Bonilla’, comuna de Iquique”.
• Hechos relevantes: Inicialmente, el dictamen N° E350742, de 2023, determinó que la demora en la entrega de terreno, al impactar el programa de trabajo, daba derecho a la contratista a un aumento de plazo y pago de mayores gastos generales. Los oficios N°s. E410294, de 2023, y E460469, de 2024, reiteraron la necesidad de determinar el impacto en la programación de los trabajos. El dictamen N° E530884, de 2024, concluyó que la demora afectó la ejecución y programación de las obras, considerando la cláusula tercera del convenio que fijaba el plazo de 350 días desde la entrega del terreno. La D...