Suprema - Rol 3342-2005

La Corte Suprema confirma la sentencia, pero declara sin efecto el Decreto N°815 y el ordinario N°031 que ordenaban paralizar obras de construcción de viviendas sociales en Puerto Varas, debido a la invalidación de la resolución de la COREMA que los fundamentaba.

• Datos básicos del caso: Apelación de una sentencia relacionada con la paralización de obras de construcción de viviendas sociales en Puerto Varas.

• Antecedentes procesales relevantes: El apelante recurre contra la sentencia de primera instancia. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) invalidó la resolución exenta N°144 de la COREMA Décima Región, que era el fundamento de los actos impugnados.

• Hechos establecidos: La Municipalidad de Puerto Varas, a través del Decreto N°815 del Alcalde Nombre y el ordinario N°031 del Director de Obras Nombre, ordenó la paralización de las obras de urbanización y edificación del proyecto Mirador de Puerto Varas, que consistía en la construcción de 155 viviendas sociales por la Constructora e Inmobiliaria Nombre Ltda.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte: Determinar si procede la paralización de las obras de construcción de viviendas sociales, considerando la invalidación de la resolución de la COREMA que fundamentaba dicha paralización.

• Argumentos de las partes: El apelante presenta argumentos que no alteran lo decidido en primera instancia.

• Doctrina y jurisprudencia citadas: No se explicita doctrina o jurisprudencia citada en el fallo.

• Fundamentos clave de la Corte Supre...