Suprema - Rol 3434-2007

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó el rechazo de la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato de ejecución de obra.

• Datos básicos del caso: Recurso de casación en el fondo (Rol Nº 3434-2007) interpuesto por Nombre Apellido, por sí y en representación de Constructora Albade Limitada, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios contra la I. Municipalidad de Calbuco. Fecha: 14 de enero de 2009.

• Antecedentes procesales relevantes: El demandante, Nombre Apellido, interpuso una demanda de indemnización de perjuicios que fue rechazada en primera instancia. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó dicha sentencia. Apellido recurre de casación en el fondo ante la Corte Suprema.

• Hechos establecidos: a) El 6 de octubre de 2000, la Municipalidad de Calbuco y Constructora Albade Ltda. celebraron un contrato de ejecución de obra por $365.244.391, con un plazo de 240 días. El contrato fue terminado anticipadamente por Decreto Nº 4002 debido a un atraso en el programa de trabajo. b) La empresa incurrió en un atraso superior al 30% del total de la obra, justificando la terminación anticipada del contrato. La empresa recibió pagos en exceso, según el informe de la Contraloría Regional de Los Lagos Nº 20-2001.

• Cuestion...