Suprema - Rol 2459-2008

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones que desestimó la demanda de resolución de contrato por incumplimiento, al no acreditarse los supuestos fácticos.

• Datos básicos del caso Juicio ordinario caratulado “Pepe Pizza y Compañía Limitada c/ Apellido Apellido, Nombre”, Rol Nº 43.725, seguido ante el 1º Juzgado Civil de Quilpué.

• Antecedentes procesales relevantes Nombre Nombre, en representación de Sociedad Pepe’s Pizza y Compañía Limitada, demandó la resolución de contrato de ejecución de obra material con indemnización de perjuicios contra Nombre Apellido Apellido. El 1º Juzgado Civil de Quilpué acogió la demanda. La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó el fallo, desestimando la demanda. La demandante interpuso recurso de casación en el fondo.

• Hechos establecidos

1. El 8 de mayo de 2006, Nombre Nombre, representante legal de Pepes Pizza y Compañía Limitada, suscribió un contrato de ejecución de obra con Nombre Apellido Apellido.
2. Apellido se comprometió a habilitar un local en Viña del Mar para restaurante pizzería.
3. El plazo de ejecución era de 40 días hábiles, venciendo el 4 de julio de 2006, fecha en que las obras no estaban terminadas.
4. El contrato establecía una multa del 0.5% diario por atraso imputable al contratista.
5. Desde el 26 de julio de 2006, la demandante impi...