Suprema - Rol 2297-2012

Corte Suprema, Rol 2297-2012, rechazó recursos de casación en la forma y fondo contra sentencia que desestimó reclamo de ilegalidad municipal. Fallo confirma término anticipado de contrato de obra pública por atrasos e insolvencia del contratista, validando la aplicación de las bases administrativas de licitación como estatuto contractual.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 2297-2012
• Tipo de Recurso: Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo
• Carátula: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M Y T LIMITADA CON MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
• Fecha de la Sentencia: 08/junio/2012

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Concepción, sentencia de veinticuatro de enero de dos mil doce, escrita a fojas 307.
• Decisión de Segunda Instancia: Rechazó la reclamación de ilegalidad interpuesta por la empresa "Ingeniería y Construcciones M y T Limitada" contra la Municipalidad de Santa Juana.
• Sentencia Impugnada: Sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó el reclamo de ilegalidad.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: sociedad “Ingeniería y Construcciones M y T Limitada”
• Recurrido: Municipalidad de Santa Juana
• Fundamentos del Recurso:
  • Recurso de Casación en la Forma: Denuncia la causal contemplada en el número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el numeral 4° del artículo 170 del mismo texto legal. Argumenta que la sentencia impugnada estimó innecesario analizar la prueba testimonial y documental aportada ...