Suprema - Rol 8892-2009

Corte Suprema, Rol 8892-2009, Tercera Sala, revoca parcialmente y confirma sentencia de segunda instancia en acción de indemnización de perjuicios contra el Fisco por incumplimiento contractual en obra pública. Reduce monto indemnizatorio por mayores costos debido a retardo en entrega de terrenos, rechaza multa por atraso del Fisco y confirma pago con reajustes e intereses.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 8892-2009
• Tipo de Recurso: Sentencia de Reemplazo (dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 786 del Código de Procedimiento Civil tras acogerse un recurso previo, probablemente de casación en el fondo)
• Carátula: CONSTRUCTORA TRICAM LTDA. CON FISCO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION GENERAL
• Fecha de la Sentencia: 27/septiembre/2012

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Sentencia apelada de veinte de enero de dos mil seis (ubicada a fojas 718), dictada por la Corte de Apelaciones (implícito). El texto proporcionado es directamente la sentencia de reemplazo de la Corte Suprema.
• Decisión de Segunda Instancia: La sentencia de reemplazo reproduce la sentencia en alzada con modificaciones. La sentencia de segunda instancia (apelada) acogió la demanda por incumplimiento contractual, concediendo indemnización por mayores costos, utilidad no percibida, intereses y multa por retardo en la entrega de la faja fiscal.
• Sentencia Impugnada: La sentencia de segunda instancia que había conocido de la apelación de la sentencia de primera instancia.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• **Recurr...