Suprema - Rol 368-2013

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante, confirmando la sentencia que desestimó la demanda de nulidad de derecho público contra el Decreto Alcaldicio N° 1035/08 de la Municipalidad de Tucapel.

• Datos básicos del caso: Recurso de casación en el fondo Rol N° 368-2013, interpuesto por la demandante, Nombre, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán que confirmó el rechazo de la demanda de nulidad de derecho público del Decreto Alcaldicio N° 1035/08. Tribunal: Corte Suprema. Fecha: 12 de agosto de 2013. Materia: Nulidad de derecho público. Recurso: Casación en el fondo. Decisión: Rechazo del recurso. Efecto: Confirmación de la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda de nulidad.

• Antecedentes procesales relevantes: Nombre demandó a la Municipalidad de Tucapel solicitando la nulidad del Decreto Alcaldicio N° 1035/08 que dispuso la liquidación del contrato de construcción de viviendas sociales y el cobro de multas y garantías. La demanda fue rechazada en primera instancia y la Corte de Apelaciones de Chillán confirmó dicha sentencia. La demandante interpuso recurso de casación en el fondo.

• Hechos establecidos: (1) Celebración de un contrato de construcción entre la demandante y la Municipalidad de Tucapel el 4 de diciembre de 2006. (2) Plazo de ejecución de la obra de 180 días corridos. (3) Existencia de una boleta bancaria para garantizar el cumplimiento del contrato, con vencimiento el 29 de agosto de 2008. (4) Solicitud...